2022年8月17日 星期三 03:32:40
  
  农历:二〇二二年 七月 二十
中国建设律师网
网站首页 | 曹敏律师 | 纪检监察 | 工程诉讼 | 业务范围 | 办案经验 | 工程索赔 | 联系我们
北京建筑工程律师 更多>>
/product_list.aspx?T=T&id=0
    北京建筑律师曹敏,在建委,开发,施工,设计,监理,质检,质量,鉴定,检测,招标,审计,结算单位工作二十年,注册建造师,造价师,监理师,懂专业,丰富经验,法律顾问,专业建筑律师!
    北京建筑律师曹敏,在全国各地办理了大量施工合同,工程欠款,工程质量纠纷案件,能把工程和法律有机结合;不按常规套路出牌;擅长疑难,复杂,冤假,错案;综合法律,纪检,监察处理案件!
律师收费标准
    1、按诉讼请求数额(1-10%)收取律师费,具体协商处理;
    2、旅差费另行计算;
    3、现场勘查、咨询费协商处理;
    4、一审、二审、再审、抗诉、执行等阶段费用协商处理;
中国建设律师网
中国建设律师网
律师常用工具 更多>>
律师联系方式

热线:15801061959;

电话:15801061959;

微信:15801061959;

邮箱:1975762008@qq.com

律所:北京市博圣律师事务所;

地址:北京市东城区安定门外大街11号华府景园C座403;邮编:100080;

证号:11101201010351043;

当前位置:首页→服务领域北京建筑工程造价价款预算结算纠纷律师案例【案例】北京建筑律师市政工程施工合同条款约定有矛盾鉴定
 【案例】北京建筑律师市政工程施工合同条款约定有矛盾鉴定
【案例】北京建筑律师市政工程施工合同条款约定有矛盾鉴定
       某市政道路建设工程施工合同工期索赔鉴定,当事人双方签订的《建设工程施工合同》关于发包人的原因造成工期延误的费用事宜作出如下约定:其中通用条款第 A 条发包人的工期延误中约定“在履行合同过程中,由于发包人的原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润”。专用条款第 B 条约定发包人的工期延误:按通用条款第 A 条执行。由此两条约定可以看出,由于发包人的原因造成工期延误,承包人有权延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。但是,专用条款第 C 条承包人的工期延误中又写明,“工期延误,必须经过发包人相应管理程序签字并加盖公章后方可顺延工期,但发包人不支付额外的费用”。专用条教第 B 条和第 C 条对因发包人的原因延误工期造成的额外费用是否支付的约定明显不一致,如果依据专用条款第 C 条的表述进行鉴定,实际已经没有鉴定的必要了。

鉴于此,我们在鉴定初期熟悉了相关合同条款后便正式函告了委托人,要求委托人明确鉴定的依据,同时过程中委托人也询问了我们的意见,认为哪个更合理,我们将建设工栓他 L 合同示范文本的相关约定及行业通行做法等向委托人进行了解释,最后委托人就此问题组织双方当事人再次质证,并最终决定按照专用条款第 B 条的约定继续进行鉴定。

网站首页 | 曹敏律师 | 业务领域 | 法律法规 | 工程工期 | 工程欠款 | 工程结算 | 招标投标 | 工程犯罪 | 工程质量 | 联系我们
北京建筑律师 | 北京建筑工程律师网 | 中国执行信息公开网 | 国家企业信用信息公示系统 | 中国审判流程信息公开网 | 中国政府网 | 国家监察委员会 | 全国人大网 | 最高检察院网 | 最高法院网 | 北京房地产律师 | 北京建筑工程律师手机 | 快速申请