2020年6月7日 星期日 11:07:54
  
  农历:二〇二〇年 闰四月 十六
中国建设律师网
网站首页 | 曹敏律师 | 法院名单 | 工程诉讼 | 业务范围 | 办案经验 | 工程索赔 | 联系我们
北京建筑工程律师 更多>>
/product_list.aspx?T=T&id=0
    北京建筑律师曹敏,在建委,开发,施工,设计,监理,质检,质量,鉴定,检测,招标,审计,结算单位工作二十年,注册建造师,造价师,监理师,懂专业,丰富经验,法律顾问,最专业,最权威!
    北京建筑律师曹敏,在全国各地办理了大量施工合同,工程欠款,工程质量纠纷案件,能把工程和法律有机结合;不按常规套路出牌;擅长疑难,复杂,冤假,错案;综合法律,纪检,监察处理案件!
律师收费标准
    1、按诉讼请求数额(1-10%)收取律师费,具体协商处理;
    2、旅差费另行计算;
    3、现场勘查、咨询费协商处理;
    4、一审、二审、再审、抗诉、执行等阶段费用协商处理;
中国建设律师网
中国建设律师网
律师常用工具 更多>>
律师联系方式

热线:15801061959;

电话:15801061959;

微信:15801061959;

邮箱:1975762008@qq.com

律所:北京新桥律师事务所;

地址:北京市海淀区苏州街33号8层802号;邮编:100080;

证号:11101201010351043;

当前位置:首页→服务领域建设工程房地产施工合同纠纷案例【案例】建设工程发包人法定解除权的行使
 【案例】建设工程发包人法定解除权的行使
【案例】建设工程发包人法定解除权的行使
    工期延误时发包人的合同解除权行使条件:因承包人原因逾期开工时,解除权行使问题,根据《建设工程司法解释一》第8条第2项的规定,承包人在合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的,发包人请求解除权的,应予支持。有证据证明承包人主观上存在不履行合同的故意。
    原告:北京某某房地产开发公司;法人代表:刘某某,董事长;
    诉讼代理人:曹敏律师,北京建筑工程律师事务所专业律师,工程从业二十年,注册建造师、造价师、监理师,代理全国建设工程、房地产纠纷疑难案件,咨询电话微信:15801061959;QQ邮箱:1975762008@qq.com 原告:林某某,
    被告:北京某某建筑公司;法人代表:王某某,董事长;
    被告:于某某,个人
    被告:林某某,
    【案情】2015年8月8日,经过招标投标程序,原告北京某某房地产开发公司与被告北京某某建筑公司签订施工合同,施工合同约定由北京某某建筑公司承建北京某某房地产开发公司的工程。工程范围:基础工程、主体工程;工程价款:3600万元;工程质量:合格;工期:从2015年8月日9开工至2016年8月9日竣工;违约责任:一方违约每天支付人民币560元;其他条款:协商处理。工程纠纷处理方法:协商处理不成,任何一方均可以向工程所在地法院提起诉讼。
    【履行】施工合同签订后,被告总承包人北京某某建筑公司将其承包的工程转包给被告于某某个人;被告于某某个人再次转包给最后将工程转包给被告林某某。
    被告林某某承包工程后,没有根据图纸,合同及甲方的要求投入了工程所需的人工、材料和机械设备;没有同转包人达成相关协议;没有向农民工支付了部分工资。没有按照合同约定的工期,完成了图纸及相关部分的工程量。原告要求被告进行施工,被告无理推脱,迟迟不开工,协商不成,原告向工程存在的人民法院提起工程纠纷诉讼,要求几被告共同承担连带责任。
    【审理】被告北京某某建筑公司抗辩:本公司没有实际施工,不承担责任;被告于某某个人抗辩自己没有责任:;被告林某某个人抗辩:自己没有责任;
     代理意见:本律师认为: 工期延误时发包人的合同解除权行使条件:因承包人原因逾期开工时,解除权行使问题,根据《建设工程司法解释一》第8条第2项的规定,承包人在合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的,发包人请求解除权的,应予支持。有证据证明承包人主观上存在不履行合同的故意。
    【判决】当地法院经过开庭质证、认证、法庭辩论、最后陈述等相关程序,最终采纳了笔者的代理意见,支持了原告的诉讼请求,判决解除合同,赔偿原告损失。  
网站首页 | 曹敏律师 | 业务领域 | 法律法规 | 工程工期 | 工程欠款 | 工程结算 | 招标投标 | 工程犯罪 | 工程质量 | 联系我们
中国执行信息公开网 | 国家企业信用信息公示系统 | 中国审判流程信息公开网 | 中国政府网 | 国家监察委员会 | 全国人大网 | 最高检察院网 | 最高法院网 | 中国建设工程律师 | 北京建筑工程律师 | 北京建筑房地产律师 | 北京建筑工程纠纷律师 | 北京房地产纠纷律师 | 北京房地产律师 | 北京建筑工程律师手机 | 快速申请