2020年8月15日 星期六 04:19:50
  
  农历:二〇二〇年 六月 廿六
中国建设律师网
网站首页 | 曹敏律师 | 纪检监察 | 工程诉讼 | 业务范围 | 办案经验 | 工程索赔 | 联系我们
北京建筑工程律师 更多>>
/product_list.aspx?T=T&id=0
    北京建筑律师曹敏,在建委,开发,施工,设计,监理,质检,质量,鉴定,检测,招标,审计,结算单位工作二十年,注册建造师,造价师,监理师,懂专业,丰富经验,法律顾问,专业建筑律师!
    北京建筑律师曹敏,在全国各地办理了大量施工合同,工程欠款,工程质量纠纷案件,能把工程和法律有机结合;不按常规套路出牌;擅长疑难,复杂,冤假,错案;综合法律,纪检,监察处理案件!
律师收费标准
    1、按诉讼请求数额(1-10%)收取律师费,具体协商处理;
    2、旅差费另行计算;
    3、现场勘查、咨询费协商处理;
    4、一审、二审、再审、抗诉、执行等阶段费用协商处理;
中国建设律师网
中国建设律师网
律师常用工具 更多>>
律师联系方式

热线:15801061959;

电话:15801061959;

微信:15801061959;

邮箱:1975762008@qq.com

律所:北京市博圣律师事务所;

地址:北京市东城区安定门外大街11号华府景园C座403;邮编:100080;

证号:11101201010351043;

当前位置:首页→服务领域建筑工程房地产工期延误纠纷案例【案例】竣工后建设单位拖延验收工期如何计算?
 【案例】竣工后建设单位拖延验收工期如何计算?
【案例】竣工后建设单位拖延验收工期如何计算?

    竣工后建设单位拖延验收工期如何计算?通常,工期计算是从工程开工之日至工程竣工验收合格交付之日。根据施工合同解释第十四条规定,承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日起为竣工日期。因此,工程是否实际交付,不影响工期的计算。实践中,应当注意,如发包人在拖延验收后 ,有对工程进行验收并确定工程质量不合格的情况下,经承包人整改,工程重新验收合格后,应以承包人整改后从新提交竣工验收报告之日为竣工日期。但在计算承包人工期的时候,应当扣除发包人拖延验收的时间。
    被责令停工的施工工程工期如何计算?被责令停工的施工工程工期确定 ,如发包人原因导致建设行政管理部门及其他部门责令停止施工的,承包人可以工期顺延;如果是承包人的原因导致政府相关部门责令停工的,承包人的工期不能顺延。
    【案例】2015年4月6日 ,原告青海某某建筑工程有限责任公司以大包的形式承包了被告青海某某房地产开发有限公司开发的工程项目。工程总承包价9000万元,按进度支付工程款,工程竣工验收合格后结清工程款。2016年2月10日工程完工,承包人想发包人提交了工程验收合格报告。因被告发包人资金链断裂,无法在短期内进行工程解释,于是便拖延验收。原告多次催要未果,诉之法院,要求被告支付工程尾款8000万元,并自2016年2月10日起按中国银行发布的同期贷款利率承担逾期付款利息。
    法院审理认为,原被告双方签订的工程合同有效,合同双方应当全面按着合同约定履行自己的义务。本案中 原被告双方约定工程竣工验收时结算,但被告故意拖延验收致使双方当事人对竣工日期产生争议。根据施工合同解释第十四条规定 ,承包人已经提交竣工验收报告 ,发包人拖延验收的,以承包人提交的验收报告之日为竣工日期的规定。确定工程竣工日期为2016年2月10日 ,被告收到竣工验收报告未及时经常验收和结算工程款 ,应当承担逾期付款的违约责任。随判决被告支付原告工程尾款8000万元,并自2016年2月10日起 ,按中国人民银行同期贷款利率承担逾期付款利息至工程款结清为止。
    【分析】施工合同解释第十四条规定,承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交竣工验收之日为竣工日期。本案中,合同约定工程竣工验收合格时结算,但被告故意拖延验收致使双方当事人对竣工日期产生争议 。
    《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

网站首页 | 曹敏律师 | 业务领域 | 法律法规 | 工程工期 | 工程欠款 | 工程结算 | 招标投标 | 工程犯罪 | 工程质量 | 联系我们
北京建筑律师 | 北京建筑工程律师网 | 中国执行信息公开网 | 国家企业信用信息公示系统 | 中国审判流程信息公开网 | 中国政府网 | 国家监察委员会 | 全国人大网 | 最高检察院网 | 最高法院网 | 北京房地产律师 | 北京建筑工程律师手机 | 快速申请