2020年4月6日 星期一 02:19:45
  
  农历:二〇二〇年 三月 十四
中国建设律师网
网站首页 | 曹敏律师 | 司法鉴定 | 工程诉讼 | 业务范围 | 办案经验 | 工程索赔 | 联系我们
北京建筑工程律师 更多>>
/product_list.aspx?T=T&id=0
    北京建筑律师曹敏在建委,开发,施工,设计,监理,质检,质量,鉴定,检测,招标,审计,结算单位工作二十年,注册建造师,造价师,监理师,懂专业,丰富经验,法律顾问,最专业,最权威!
    北京建筑律师曹敏在全国各地办理了大量施工合同,工程欠款,工程质量纠纷案件,能把工程和法律有机结合;不按常规套路出牌;擅长疑难复杂冤假错案;综合法律纪检监察处理案件!
律师收费标准
    1、按诉讼请求数额(1-10%)收取律师费,具体协商处理;
    2、旅差费另行计算;
    3、现场勘查、咨询费协商处理;
    4、一审、二审、再审、抗诉、执行等阶段费用协商处理;
中国建设律师网
中国建设律师网
律师常用工具 更多>>
律师联系方式

热线:15801061959;

电话:15801061959;

微信:15801061959;

邮箱:1975762008@qq.com

律所:北京新桥律师事务所;

地址:北京市海淀区苏州街33号8层802号;邮编:100080;

证号:11101201010351043;

当前位置:首页→服务领域建筑施工工期延误纠纷案例【案例】建设工期纠纷顺延案
 【案例】建设工期纠纷顺延案
【案例】建设工期纠纷顺延案

    要求工期顺延的资料;(1)开工报告,竣工报告。(2)顺延工期的签证。非施工方原因导致工期延误,发包人应予签证。现在的普遍问题是发包人不给施工单位签证怎么办?根据《建设工程施工合同》(示范文本)通用条款的规定,发包人代表或监理工程师在收到施工单位要求顺延工期报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。(3)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件的证明。(4)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行的证明。(5)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的证明。(6)设计变更和工程量增加的证明;(7)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的证明。(8)不可抗力的证明。(9)业主另行分包项目未按时完工影响施工方按期竣工的证明。建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
    【案情】原告:四川xx建筑公司;法人代表:唐某某;代理人:曹敏律师;北京建设工程律师事务所律师;电话微信:15801061959;被告:重庆xx工厂;法人代表:季某某;2008年1月15日,被告重庆xx工厂将自己的厂房工程以大包的形式发包给原告四川xx建筑公司施工。工程价款为2006万元,按进度支付工程款,2009年8月30日工程竣工后结清。施工过程中,由于被告资金紧张,没有按时支付工程款,造成原告停工2个月时间。进过与被告交涉,被告同意工期顺延。在工期顺延期间发生雷电击中塔吊,造成工人一人死亡两人重伤的重大人身伤害事故。给原告造成损失300多万元。工程结算时,原告要求被告承担损失,被告以雷电是不可预见不可抗力为由拒绝赔偿。原告无奈诉至法院。要求被告支付剩余工程款800万元,并赔偿损失300万元。
    【审理】法院审理认为,原被告签订施工合同合法有效,合同约定工程竣工后结清工程款,现原告已经按合同约定完成了合同约定的义务,被告应当支付剩余的工程款。合同履行期间因被告原因致使工程停工2个月,施工工期顺延2个月。在工期顺延期间发生不可抗力事件,不能免除被告的相应责任。判决被告支付原告剩余工程款800万元,并承担原告因雷电造成损失300万元。被告不服一审判决进行了上诉,二审法院维持一审判决。
    【评析】《合同法》117条规定:”因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;但法律另有规定的除外。当事人延履行合同后发生不可抗力的,不能免除责任。本案在合同履行期间,发生雷电的不可抗力事件。该事件是发生在被告原因造成工期停工工期顺延期间,致使工期延后2个月。如果没有被告工期延误违约事件,原告可以在合同约定工期内履行完工程,避开雷电袭击造成的损失。现原告在工期顺延期间,遭遇不可抗力的雷电事件造成损失与被告导致工期停工存在关联关系,因此不能免除被告的相应责任。法院判决被告支付原告剩余工程款及赔偿因雷电造成的损失是正确的。
   【专业法律知识】如果发生非施工人的原因造成工期迟后的,工期应予顺延。 1、发包方未按约定提供图纸及其他应满足的开工条件;2、发包方未按约定时间做出指示等,致使施工进度不能如期进行;3、发包方未按约定时间和要求提供材料、设备等物资的;4、发包方设计变更增加工程量的;5、一周内非施工人原因停水、停电等造成停工累计超过8小时的;6、发生不能预见的战争、异常天气、自然灾害等不可抗力事件或者传染病、发现文物等不以施工人意志为转移的意外事件;7、发包方没有按时间约定履行工程验收或者鉴定义务的;8、发包方未按约定支付工程款致使施工不能正常进行的;9、其他一切非施工人原因的导致工期延误的情况;

网站首页 | 曹敏律师 | 业务领域 | 法律法规 | 工程工期 | 工程欠款 | 工程结算 | 招标投标 | 工程犯罪 | 工程质量 | 联系我们
北京建筑工程律师 | 北京建筑律师 | 专业工程律师 | 专业建筑律师 | 中国工程律师 | 中国建筑工程律师 | 中国建筑律师 | 北京工程律师 | 北京建筑工程律师手机 | 快速申请