2020年4月6日 星期一 12:53:09
  
  农历:二〇二〇年 三月 十四
中国建设律师网
网站首页 | 曹敏律师 | 司法鉴定 | 工程诉讼 | 业务范围 | 办案经验 | 工程索赔 | 联系我们
北京建筑工程律师 更多>>
/product_list.aspx?T=T&id=0
    北京建筑律师曹敏在建委,开发,施工,设计,监理,质检,质量,鉴定,检测,招标,审计,结算单位工作二十年,注册建造师,造价师,监理师,懂专业,丰富经验,法律顾问,最专业,最权威!
    北京建筑律师曹敏在全国各地办理了大量施工合同,工程欠款,工程质量纠纷案件,能把工程和法律有机结合;不按常规套路出牌;擅长疑难复杂冤假错案;综合法律纪检监察处理案件!
律师收费标准
    1、按诉讼请求数额(1-10%)收取律师费,具体协商处理;
    2、旅差费另行计算;
    3、现场勘查、咨询费协商处理;
    4、一审、二审、再审、抗诉、执行等阶段费用协商处理;
中国建设律师网
中国建设律师网
律师常用工具 更多>>
律师联系方式

热线:15801061959;

电话:15801061959;

微信:15801061959;

邮箱:1975762008@qq.com

律所:北京新桥律师事务所;

地址:北京市海淀区苏州街33号8层802号;邮编:100080;

证号:11101201010351043;

当前位置:首页→服务领域建设工程施工合同纠纷案例【案例】处理无开工许可证合同纠纷
 【案例】处理无开工许可证合同纠纷
【案例】处理无开工许可证合同纠纷
    原告:浙江台州xx公路工程公司;法人:李某; 代理人:曹敏,北京建筑律师事务所律师,电话:15801061959;被告:浙江杭州xx政府;法人:张某;
    【案情】2011年9月10日,被告浙江杭州xx政府与原告浙江台州xx公路工程公司签订施工合同,将其开发区xx公路工程包工包料发包给原告施工。合同约定2011年10月1日开工,12月1日竣工,工期60天。
    合同签订后未办理开工报告。因被告迟延支付预付款,原告未按合同约定开工。同年11月1日,原告收到预付款后出具开工报告,并进行施工。
    2012年1月1日工程竣工验收合格结算,被告认为原告工期延误,要求扣减工程款。原告不同意,双方争议较大,原告诉至法院要求被告支付工程合同尾款566万元。庭审中,被告仍以工期延误,要求扣减工程款进行抗辩。
    【审理】法院审理认为:合同有效,被告应支付工程尾款。约定工期60天。被告迟延支付预付款,工期应顺延30天。
    开工日期应为2011年11月1日。竣工日期为2012年1月日,实际施工期间为2011年11月1日至2012年1月1日,为60天,原告没有工期延误。判决被告支付尾款566万元。
    【常识】审查当事人证据材料 ;
    1、与案件是否有客观性、关联性、合法性;
    2、证据是否存在瑕疵;
    3、证据的形式、来源是否符合法律规定;
    4、证据的内容是否真实、证据之间是否存在矛盾;
    5、能否形式合理的证据链;
    审查判断证据的真实性,就要查明证据所反映的内容或所证明的内容是否与案件待证事实相一致,包括两个方面的内容的要求:
    一是证据形式上表现为客观存在的物;
    二是证据内容是对案件有关事实的客观记载和反映,既客观存在的事实。
    对真实性的审查主要是看证据所反映的案件事实是否合情合理,证据所表明的事物是否顺理成章,证据与待证事实之间是否存在矛盾现象。
    例如:证据上载明“还欠款80000元”,当事人单独以此证据证明债权的事实,不能得到采信,需要结合其他案件事实予以认定,如该借据出具的事实背景、证人证言、其他证据等,原因是“还”字是一个多音多义字,如果当做副词来用,其文义是“仍旧”,如果当做动词来用,其文意是“归还”。
网站首页 | 曹敏律师 | 业务领域 | 法律法规 | 工程工期 | 工程欠款 | 工程结算 | 招标投标 | 工程犯罪 | 工程质量 | 联系我们
北京建筑工程律师 | 北京建筑律师 | 专业工程律师 | 专业建筑律师 | 中国工程律师 | 中国建筑工程律师 | 中国建筑律师 | 北京工程律师 | 北京建筑工程律师手机 | 快速申请